FIDIC《施工合同条件》下的工期索赔法律问题研究——基于承包商视角

摘要

由于国际工程的复杂性和多变性，在施工过程中往往会遭遇多种外界因素的影响。包括设计变更、气候条件、地质条件变化等，这些因素使承包商无法在合同工期内顺利完成工程。因此，工期延误在某种程度上是不可避免的。此时，工期索赔作为承包商保护自身利益的一项重要措施，在建设工程中突显出重要作用。
　　由于工期索赔的特殊性，其涉及的法律问题也多方多面。例如，承包商提出工期索赔的合同依据为何？可以以哪些事由提出？其请求权的法律依据如何确定？承包商必须以何程序提出？对此，本文将以FIDIC《施工合同条件》（1999年版）为基础，基于承包商的视角，对工期索赔进行积极的探讨。
　　在本文第一章中，首先介绍了工期索赔合同原理，对工期的确认提出了自己的看法，进而论述了FIDIC中工期索赔的明示和默示条款。
　　在本文第二章中，根据损害赔偿范围的不同，将承包商工期索赔分为两类:一类是可归责于业主之索赔事由;另一类是不可归责于双方之索赔事由。并结合具体案例对共同延误进行了分析。
　　在本文第三章中，是本文的重点也是难点。笔者从民法基本理论出发，探讨承包商工期索赔的请求权基础五种形式:给付延迟、违反协力义务、合同变更、不可抗力风险分担、情势变更。
　　在本文第四章中，笔者阐述了FIDIC工期索赔程序及救济途径，重点介绍了索赔时效制度。

目录

封面

声明

摘要

英文摘要

前言

第一章 承包商工期索赔合同依据

第一节 工期索赔合同原理

一、工期原理

二、工期索赔原理

第二节 工期索赔合同条款

一、工期索赔明示和默示条款

二、具体默示条款分析

第二章 承包商工期索赔归责事由

第一节 可归责于业主之索赔事由

一、工程师拖延提供图纸或指示

二、业主未能按时给予承包商进入现场的权利

三、业主提供的原始基准点、基准线和参照标高存在错误

四、业主对竣工检验的干扰

五、业主延期付款致承包商暂停工作

六、工程变更

第二节 不可归责于双方之索赔事由

一、异常不利的气候条件

二、不可预见的外界条件

三、发现文物化石

四、由公共当局引起的延误

五、法律法规的变化

六、不可抗力

第三节 共同延误

一、案例见解

二、共同延误的认定

三、共同延误的责任归属原则

第三章 承包商工期索赔请求权基础

第一节 依给付延迟之请求权基础

一、案例见解

二、给付延迟之构成要件

三、给付延迟之法律后果

第二节 依违反协力义务之请求权基础

一、案例见解

二、各地区对协力义务之不同见解

第三节 依合同变更之请求权基础

一、工程变更并不必然构成工期索赔

二、工程变更导致工期索赔的具体情形

第四节 依不可抗力风险分担之请求权基础

一、FIDIC不可抗力的特殊性

二、不可抗力致工期延误属于业主的风险范围

三、不可抗力风险分担与公平原则

第五节 依情势变更之请求权基础

一、情势变更原则之引出

二、情势变更原则之适用条件

第四章 承包商工期索赔程序和救济途径

第一节 承包商工期索赔程序

一、FIDIC承包商工期索赔具体程序

二、索赔时效的法律性质

第二节 承包商工期索赔救济途径

一、工程师的决定

二、DAB的决定

三、仲裁

结语

参考文献

作者简介

致谢