Der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers bei Bauzeitverzögerungen

摘要

Schlechtwetterzeiträume, verspätete Vorunternehmerleistungen oder Engpässe bei Asphalt-Lieferanten - die Ursachen fiir Verzögerungen im Straßenbau sind vielfältig. Dieser Beitrag befasstsich daher mit der Frage, inwieweit Auftragnehmern bei Bauzeitverzögerungen Entschädigungsansprüche zustehen können und zeigt anhand einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs auf, wie der Entschädigungsanspruch gemäß § 642 BGB zu bemessen ist (BGH, Urteil vom 30.1.2020 - Ⅶ ZR 33/19).